水电安装合同范本

ejirrseg

　 .
　 水电安装施工承包
　 合
　同
　书
　 工程名称：
　 发包方：
　 乙 方：
　 签订日期：
　 年
　 月
　 日
　.
　.
　 建筑水电安装工程承包协议书
　发包方（简称甲方）：
　 承包方（简称乙方）：
　 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：
　项目的水电安装
　工程 承包给乙方施工，达成以下协议条款。
　一．工程概况：
　 工程名称：
　 工程地点：
　施工内容：
　 二、工期进度要求：
　（一）开工日期：
　年
　月
　日
　（二）总（日历）工期：
　 个月
　 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
　三、承包方式与范围：
　（一）承包方式：
　（二）承包范围：
　1.
　图纸范围内的所有
　室内的水电安装工程（包工包料）。
　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
　3.夜间施工乙方必须派专人值班。
　.
　.
　 四、承包价格
　 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
　 a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017 年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017 年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017 年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017 年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行
　2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
　3﹑人工调差按总承包合同执行。
　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮 5%支付给乙方。
　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。
　6、材料送检费用由乙方负责。
　 五、工程质量要求
　 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证
　和上岗证。
　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
　 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方 .
　.
　 的质量检查及现场签证和各种试验。
　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。
　5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
　6 对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。
　7.保修期为一年。
　 五、施工工期
　 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实
　际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
　2、工期延误
　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；
　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。
　 六、安全施工要求
　 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育 .
　.
　 不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规
　定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。
　 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款
　1、乙方每月 25 号报当月工程进度，甲方在次月 5 号前支付乙方进度的 70%的工程款。
　2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的 30 日内，甲方向乙方支付工程款的 97%。
　3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。
　4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。
　八、双方职责
　 甲方
　1 提供工程施工图纸,设计更改文件及工程质量清单所有文件，
　 .
　.
　 2 协调施工现场各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙
　方顺利施工，
　3，负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作
　4，组织工程竣工验收工作
　5，
　按时支付工程款项 乙方 1.做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况 做好施工安全防护措施，确保施工安全 2. 做好材料，设备的采购和保管工作 3.
　 九、违约处罚甲方有权以口头和书面指证。1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损 失。甲方应由此支付给乙方造成的窝工损失及其他甲方造成的工期延误，2． 增加费用，并相应顺延工期。
　 .
　.
　 附则：
　（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
　（二）水电班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，
　若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
　（三）本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同
　等法律效力。
　（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。
　 甲方负责人：
　 （签字）
　乙方负责人：
　 （签字）
　签
　章：
　签订日期：
　年
　月
　日
　.